随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

窗帘买卖服务合同篇一

买方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整。注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

二、付款日期及结算方式安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整，以下两种方式由甲方自愿选择：当面交付现金;通过银行转帐。

三、交货方式、期限

1.乙方自行送货安装。

2.交货工期为____日。

3.交货、安装地点：________________________________________

四、违约责任违约责任

1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

4.甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

七、本合同于________年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。八、其他约定本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。补充条款

甲方：乙方：

传真：传真：

电话：电话：

________年____月____日 ________年____月_____________

四、违约责任违约责任

1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

4.甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

七、本合同于________年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。八、其他约定本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。补充条款

甲方：乙方：

传真：传真：

电话：电话：

________年____月____日 ________年____月____日

窗帘买卖服务合同篇二

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

一、乙方拥有木质船渔网捕捞许可证批准书功率千瓦，船总长元整。

二、甲方拥有渔网工具指标批准书功率千瓦，实价人民币元整。

三、乙方拥有木质船指标批准书功率千瓦，船总长米__与甲方对换现有的渔网工具指标批准书功率千瓦，乙方补偿甲方差价人民币

四、乙方如没有按合同定期付款，乙方向甲方所交__全部取消。

五、协议签订前甲、乙双方各自的债权、债务，由甲、乙双方个人自理，协议签订后具有法律效应，如有任何一方违约按国家民法典处理。

六、未尽事宜必须由甲、乙双方共同负责解决，本协议一式三份，双方各执一份，渔业主管部门收执一份。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

________年____月____日________年____月____日

窗帘买卖服务合同篇三

猕猴桃买卖合同

甲方：__________________(园主)

乙方：___________________(冷库)

经甲、乙双方协商特定猕猴桃合同，以下六条：

一、猕猴桃品名_________，单价为(市斤)________元，规格________克起，以上不封顶。

二、无日烧、无水列纹、风磨、无构环、无虫眼、无绿果、无畸形果、无黄化、无碰压伤果，总之商品果。

三、乙方交给甲方订金__________元。装车后，剩余款项一次付清。

四、甲、乙双方从填合同之日起________年______月_____日至_________年_____

月____日卸果，如有卸果和装箱、换箱，以次果冲好果罚款________仟元。

五、在园内甲方负责乙方和装果人的住宿问题，车随到随装。

六、本合同从签定之日起生效，双方共同遵守，签字日之后甲方不得入园下果。

甲方(园主)_____________签字：

乙方(冷库)签字____________________：

中介人签字：________________

_____________年____月____日

窗帘买卖服务合同篇四

签约日期：________________

签约地点：________________

卖方：____________________

地址：_________