建筑安装工程承包合同拖欠工程款起诉书（精选31篇）

建筑安装工程承包合同拖欠工程款起诉书 篇1

　　起诉单位：_________________(全称)：______________市_______________县_______________建筑公司

　　企业性质：_________________集体

　　经营范围：_________________工业与民用建筑.

　　流动资金：_________________169.5万元

　　何时经何部门批准开业：______________年_______________月份经_______________县基建局批准

　　地址：______________县_______________乡_______________电话：_____________

　　开户银行：______________工区历下办理处。帐号：_________________

　　法定代表人姓名：_________________职务：_________________

　　被告单位(全称)：______________市职工教育培训中心

　　地址：______________市________________-_______________路_____________号

　　事由：_________________建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

　　事实和理由：_________________

　　_______________年_______________月_______________日，_______________县建筑工程总公司_______________公司(原告，以下简称乙方)同_______________市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为_______________年_______________月_______________日;竣工日期定为_______________年_______________月_______________日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到_______________年_______________月_______________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。

　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：_________________，于_______________年_______________月_______________日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于_______________年_______________月_______________日完工。三幢楼均经_______________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

　　工程结算书经甲、乙双方审定后，交_______________市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

　　从_______________年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于_______________年_______________月底撤离甲方工地。

　　此致

　　_____________人民法院

　　上诉人：____________

　　上诉日期_：____________

建筑安装工程承包合同拖欠工程款起诉书 篇2

　　合同编号：——————

　　工程名称：——————

　　工程编号：——————

　　发包方：——————

　　承包方：——————

　　签订时间：——————

　　签订地点：——————

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：——————

　　二、工程地点：——————

　　三、工程项目批准单位——————

　　批准文号——————(指此工程立项有权批准机关的文号)

　　项目主管单位：——————

　　四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建筑面积——————(平方米);其它：——————

　　五、工程造价：——————(万元)，其中土建：——————(万元)，安装：——————(万元)

　　第二条施工准备

　　一、发包方：

　　1.————月————日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

　　2.————月————日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

　　3.本合同签订后————天内提交建筑许可证。

　　4.合同签订后————天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图————份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)————份。

　　5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在————天内分送有关单位，————天内提供会审纪要和修改施工图_份。

　　二、承包方：

　　1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

　　2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

　　3.编制